§ 1.§-link ↗
Bekendtgørelsen gælder med de undtagelser, der er nævnt i stk. 2 og 3, for anvendelse og indsamling af nøgletal i forbindelse med etablering af 1) almene familieboliger, ungdomsboliger og ældreboliger i henhold til § 115 i lov om almene boliger m.v., 2) selvejende ungdomsboliger i henhold til § 117 i lov om almene boliger m.v., og 3) friplejeboliger med offentlig støtte i henhold til § 10, stk. 1, i lov om friplejeboliger.
Stk. 2. Bekendtgørelsen gælder, hvis byggeprojektets samlede anslåede entreprisesum overstiger 5 mio. kr. ekskl. moms.
Stk. 3. Bekendtgørelsen gælder for entrepriser, der overstiger 300.000 kr. ekskl. moms.
§ 2.§-link ↗
Ved nøgletal forstås i denne bekendtgørelse de oplysninger, der fremgår af bilag 1, om overholdelse af tidsfrister, kvalitet (mangler), arbejdsmiljø, effektivitet, prisniveau og prisændringer i udførelsen samt kundetilfredshed.
Stk. 2. Ved evaluator forstås i denne bekendtgørelse en person eller privat virksomhed, der beregner nøgletal, og der er uafhængig af personlige eller økonomiske interesser i den virksomhed og i den sag, oplysningerne vedrører.
Stk. 3. Ved særlig validering forstås i denne bekendtgørelse, at evaluator iværksætter en høring af bygherren og den udførende, som bygherren har indgået en kontrakt med om udførelse af en entrepriseopgave, om oplysninger, der er forelagt den udførende til udtalelse, og som den udførende har gjort indsigelse imod, med henblik på at opnå enighed mellem parterne om de nævnte oplysninger.
§ 3.§-link ↗
Formålet med brug af nøgletal er at fremme kvalitet og effektivitet i byggeriet ved 1) at give bygherrerne bedre mulighed for at udvælge de mest velegnede tilbudsgivere til udførelse af en entrepriseopgave, 2) at give bygherrerne og de udførende virksomheder bedre mulighed for at sammenligne sig med hinanden med hensyn til såvel byggeprocessen som produktet (det færdige byggeri), 3) at give kommunalbestyrelsen eller regionsrådet bedre mulighed for at vælge den mest effektive bygherre til et alment byggeprojekt, og 4) at sikre større gennemsigtighed. Anvendelse af nøgletal i forbindelse med udvælgelse
§ 4.§-link ↗
Bygherren skal til brug for udvælgelse, herunder prækvalifikation, af tilbudsgivere til udførelse af en entrepriseopgave forlange, at tilbudsgivere afleverer nøgletal til bygherren for tidligere gennemførte entrepriser.
Stk. 2. Nøgletal til brug for udvælgelse, jf. stk. 1, skal som minimum omfatte oplysninger vedrørende overholdelse af tidsfrister, kvalitet (mangler), arbejdsmiljø og kundetilfredshed, jf. bilag 1. Nøgletal til brug for udvælgelse kan tilvejebringes efter bilag 1 i bekendtgørelse om anvendelse af offentlig-privat partnerskab (OPP), partnering og oplysninger svarende til nøgletal, når oplysningerne om kvalitet (mangler) omregnes af en evaluator i overensstemmelse med bilag 1 i denne bekendtgørelse.
Stk. 3. Bygherren skal til brug for udvælgelse, herunder prækvalifikation, af tilbudsgivere til udførelse af en entrepriseopgave forlange, at tilbudsgivere, der har fået beregnet nøgletal af en evaluator for mindst 3 tidligere gennemførte entrepriser, tillige afleverer et vægtet gennemsnit, jf. stk. 4, for hvert af de nøgletal, der indgår i udvælgelsen efter stk. 2, samt oplysninger om det samlede antal evaluerede entrepriser, heraf antal evaluerede entrepriser, der helt eller delvist er afbrudt på grund af uenighed om beregningen af et eller flere nøgletal, jf. dog stk. 6. Ved helt eller delvise afbrudte evalueringer skal tilbudsgiver desuden aflevere oplysning om bygherrens navn, byggeprojektets navn og om den entreprisetype, tilbudsgiver har haft kontrakt på at udføre. Ved delvise afbrudte evalueringer tillige oplysning om uenighedens genstand.
Stk. 4. Gennemsnittet for nøgletal om overholdelse af tidsfrister, kvalitet (mangler) og kundetilfredshed vægtes med de evaluerede entreprisers entreprisesummer. Gennemsnittet for nøgletal om arbejdsmiljø vægtes med antal præsterede arbejdstimer for timelønnede.
Stk. 5. Nøgletal til brug for udvælgelse, jf. stk. 1-3, skal forlanges fra tilbudsgivere, der er momsregisteret i Danmark eller tilsvarende i udlandet på et tidspunkt, der ligger mindst 2 år før udvælgelsen. Bygherren skal forlange nøgletal, jf. stk. 1-3, til brug for udvælgelse fra tilbudsgivere, der har gennemsnitligt mere end 10 ansatte. Bygherren skal sikre ligebehandling af samtlige potentielle tilbudsgivere.
Stk. 6. Nøgletal til brug for udvælgelse, jf. stk. 1-3, skal være højest 3 år gamle i forhold til den evaluerede entreprises afleveringstidspunkt. Indsamling og validering af oplysninger til beregning af nøgletal
§ 5.§-link ↗
Bygherren skal i udbudsmaterialet forlange, at de udførende og eventuelle underentreprenører før påbegyndelse af byggeriet afleverer de stamdata, der er nødvendige til identifikation af medvirkende virksomheder, samt oplysninger om forventede påbegyndelses- og afleveringsdatoer til bygherren, jf. bilag 2. Bygherren skal i udbudsmaterialet tillige forlange, at de udførende på samme tidspunkt afleverer oplysninger om forventede entreprisesummer, jf. bilag 2. Stamdata for medvirkende underentreprenører, der først vælges efter påbegyndelse af byggeriet, skal af de udførende afleveres til bygherren snarest muligt efter valg af underentreprenører og senest samtidig med aflevering af oplysninger efter § 6, stk. 1.
Stk. 2. Bygherren registrerer oplysninger efter stk. 1, 1. og 2. pkt. og fremsender elektronisk oplysningerne til kommunalbestyrelsen til brug for indberetning til Socialministeriets informations- og forvaltningssystem BOSSINF i forbindelse med fremsendelse af ansøgning om godkendelse af anskaffelsessummen før byggeriets påbegyndelse (ansøgningsskema B). Bygherren registrerer tillige oplysninger som nævnt i stk. 1, 3. pkt. og fremsender elektronisk oplysningerne via BOSSINF til den evaluator, den udførende har valgt, jf. § 10, stk. 2, 1. pkt., snarest muligt efter valg af underentreprenører.
§ 6.§-link ↗
Bygherren skal i udbudsmaterialet forlange, at de udførende og eventuelle underentreprenører, i forbindelse med aflevering af den konkrete entreprise afleverer de oplysninger, der er nødvendige til brug for beregning af nøgletal om overholdelse af tidsfrister, kvalitet (mangler), arbejdsmiljø, prisniveau og prisændringer til bygherren, jf. bilag 2. Dette gælder dog ikke oplysning om antal præsterede timer for timelønnede, jf. § 7.
Stk. 2. Bygherren registrerer oplysninger efter stk. 1 og forelægger registrerede oplysninger til brug for beregning af nøgletal om overholdelse af tidsfrister, kvalitet (mangler) og arbejdsmiljø for den udførende til udtalelse, jf. bilag 3. Hvis den udførende har indsigelser til de forelagte oplysninger, skal bygherren registrere dette. Bygherren og den udførende kan i fællesskab anmode den evaluator, den udførende har valgt, jf. § 10, stk. 2, 1. pkt., om at foretage særlig validering af oplysninger, som den udførende har gjort indsigelse imod.
Stk. 3. Bygherren fremsender elektronisk oplysninger som nævnt i stk. 1 samt § 5, stk. 1, 3. pkt., til kommunalbestyrelsen til brug for indberetning til BOSSINF senest i forbindelse med fremsendelse af ansøgning om godkendelse af den endelige anskaffelsessum (ansøgningsskema C). Hvis den udførende har indsigelser til en eller flere af oplysningerne efter stk. 2, og der ikke er opnået enighed gennem særlig validering efter stk. 2, skal bygherren i stedet fremsende oplysning om dette. Hvis særlig validering ikke er afsluttet ved bygherrens fremsendelse af ansøgning om godkendelse af den endelige anskaffelsessum (ansøgningsskema C) til kommunalbestyrelsen, skal bygherren tillige fremsende oplysning om igangværende særlig validering.
§ 7.§-link ↗
Bygherren skal i udbudsmaterialet forlange, at de udførende og eventuelle underentreprenører, i forbindelse med aflevering af den konkrete entreprise afleverer oplysninger om antal præsterede timer for timelønnede samt de øvrige oplysninger, der er nødvendige til brug for beregning af nøgletal om effektivitet, til en evaluator, jf. bilag 2.
Stk. 2. Evaluator registrerer oplysninger efter stk. 1 og overfører elektronisk til BOSSINF oplysninger om antal præsterede timer for timelønnende for den konkrete entreprise snarest muligt efter entreprisens afleveringstidspunkt og overfører nøgletal om arbejdskraftproduktivitet for det samlede byggeprojekt snarest muligt efter byggeprojektets afleveringstidspunkt.
§ 8.§-link ↗
Bygherren skal i forbindelse med aflevering af den konkrete entreprise elektronisk aflevere de oplysninger, der er nødvendige til brug for beregning af nøgletal om kundetilfredshed, jf. bilag 2, til den evaluator, som den udførende har valgt, jf. § 10, stk. 2, 1. pkt. Bygherren skal aflevere oplysningerne på et særligt elektronisk spørgeskema, som udarbejdes og fremsendes af evaluator til bygherren.
Stk. 2. Evaluator registrerer oplysninger efter stk. 1 og forelægger nøgletal om kundetilfredshed for den konkrete entreprise for den udførende til udtalelse, jf. bilag 3, snarest muligt efter entreprisens afleveringstidspunkt. Hvis den udførende har indsigelser til de forelagte oplysninger, skal evaluator registrere dette.
Stk. 3. Evaluator overfører elektronisk oplysninger som nævnt i stk. 1 til BOSSINF snarest muligt efter entreprisens afleveringstidspunkt. Hvis den udførende har indsigelser til oplysningen efter stk. 2, skal evaluator i stedet overføre oplysning om dette.
§ 9.§-link ↗
Ændring af indberetning som følge af særlig validering efter § 6, stk. 2, 3. pkt., efter bygherrens fremsendelse af ansøgning om godkendelse af den endelige anskaffelsessum (ansøgningsskema C) til kommunalbestyrelsen, skal fremsendes af evaluator til Socialministeriet, der indberetter oplysningerne til BOSSINF. Det samme gælder for ændring af indberetning som følge af en retssag, voldgift eller lignende, efter bygherres fremsendelse af ansøgning om godkendelse af den endelige anskaffelsessum (ansøgningsskema C) til kommunalbestyrelsen. Beregning og offentliggørelse af nøgletal
§ 10.§-link ↗
Bygherren skal i udbudsmaterialet forlange, at nøgletal samt vægtet gennemsnit for de enkelte nøgletal til brug for udvælgelse, herunder prækvalifikation, jf. § 4, er beregnet af en evaluator, jf. § 2, stk. 2.
Stk. 2. Den udførende vælger evaluator. Den udførende giver bygherren meddelelse om valg af evaluator snarest muligt efter bygherren og den udførende har indgået kontrakt om udførelse af en entrepriseopgave.
Stk. 3. Oplysninger til brug for beregning af nøgletal, der er indberettet til BOSSINF, overføres elektronisk af Socialministeriet til evaluator.
§ 11.§-link ↗
Nøgletal i BOSSINF offentliggøres af Byggeskadefonden med virkning fra den 1. juli 2008 på fondens hjemmeside eller lignende. Dokumentation
§ 12.§-link ↗
Bygherren skal på anmodning dokumentere overfor socialministeren, at bygherren har stillet krav om nøgletal, jf. §§ 4-7, og give oplysninger om anvendelsen af disse.
Stk. 2. Dokumentationen efter stk. 1 skal stilles senest 4 uger efter anmodningen. Ikrafttræden
§ 13.§-link ↗
Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. marts 2007 og gælder for byggeri med tilsagn meddelt den 1. marts 2007 eller senere, jf. dog stk. 2 og 3.
Stk. 2. § 4 træder først i kraft den 1. september 2008.
Stk. 3. § 8, stk. 3, gælder, når der er evalueret 100 konkrete entrepriser efter denne bekendtgørelse, og har virkning også for allerede evaluerede entrepriser efter bekendtgørelsen. Socialministeriet giver de valgte evaluatorer meddelelse, når der er evalueret 100 entrepriser.